天然氣分布式能源站項目主體工程系統(tǒng)調試招標公告
現對該項目的調試服務進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1建設地點：如皋市丁堰鎮(zhèn)工業(yè)園。
2.2建設規(guī)模：3×27.4MW 燃氣輪機+3×41t/h 雙壓余熱鍋爐+1×C6.5MW+1×B3.3MW 汽輪發(fā)電機組+1 臺 30t/h 尖峰鍋爐，總裝機容量 92MW。
2.3計劃工期：本工程計劃建設工期 2021 年 12 月 15 日至 2023 年 04 月 30 日，501 日歷天，本工程最終工期要求滿足機組工程里程碑計劃。本標段服務周期，長于工程工期時間。
2.4招標范圍（包括但不限于）：
1）負責 1 號、2 號、3 號燃氣輪機機組、1 號、2 號、3 號余熱鍋爐、4 號、5 號蒸汽輪機機組、1 臺尖峰鍋爐及公用系統(tǒng)的所有分系統(tǒng)調試、整套啟動調試、性能試驗、特殊試驗項目；
2）配合涉網試驗項目；
3）配合電氣、熱控定值計算及整定工作；
4）參與相關的單體調試工作；
5）參與主要設備廠商的設計聯(lián)絡會；
6）協(xié)助安裝單位及設備廠家完成相關系統(tǒng)和設備的調試；
7）負責總體牽頭、組織、協(xié)調各單位的調整試運工作；
8）機組試運行期間未完成的工作進行配合、調整、完善優(yōu)化等。
9）負責廠內熱網系統(tǒng)，協(xié)調廠外熱網系統(tǒng)、全廠特殊消防及火災報警系統(tǒng)的整體調試；
2.5其他：無。
3.承包人資格要求
3.1承包人必須具有獨立法人資格，非中華人民共和國注冊的承包人應經工商行政管理局登記注冊。
3.2投標方應具備電力工程調試特級資質，提供近五年內不少于三臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調試工程業(yè)績，業(yè)績證明材料合同掃描件須至少提供簽字蓋章頁和能夠反映合同內容的關鍵頁及聯(lián)系方式以供核對。
3.3承包人擬派項目經理須具有兩臺同類型或同等級以上發(fā)電機組調試項目經理的業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁，和簽字蓋章頁，和合同服務范圍等內容，以及調試驗收類證明材料）。
3.4企業(yè)信譽：承包人需具有良好的資信和商業(yè)信譽，沒有出現法定解散事由或者處于歇業(yè)、破產狀態(tài)，且資產未被重組、接管和凍結。
3.5本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.6本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對承包人的資質進行審查。資格條件沒有達到招標文件規(guī)定要求，評標委員會將否決其投標。
3.7投標單位具有以下情況，評標委員會有權否決其投標：
3.7.1被列入禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；
3.7.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的；
3.7.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發(fā)生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.7.4被法院列為失信被執(zhí)行人或終結本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人且未被撤銷的；
3.7.5在信用中國官網被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.7.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監(jiān)管服務平臺被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.7.7在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；
3.7.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的
3.7.9無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的；
3.7.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：當地企業(yè)信息網）；
3.7.11被法院列為被執(zhí)行人且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；
3.7.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.7.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
4.技術成果經濟補償
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果不給予經濟補償。
5.招標文件的獲取
獲取招標文件的時間：凡有意參加投標者，請于 2021 年 11 月 29 日 10：00 時至 2021 年 12 月 13 日 17：00 時（北京時間，下同）下載電子招標文件。
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)后查閱公告，根據會員區(qū)招標公告的相應說明獲取招標文件！
咨詢電話：010-51957412
手 機：18701298819， ;
傳 真：010-51957412
電力公眾微信號:18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業(yè)網站，18年的專業(yè)服務，成就行業(yè)領導品牌。